Hizmet Sözleşmesi

Bu hizmet sözleşmesi, ARTDECO Mimarlık & Tasarım ile müşteri arasındaki hizmet ilişkisini düzenlemektedir.

1. Hizmet Kapsamı

Mobilya tasarımı, mimarlık & tasarım, inşaat & uygulama, dekorasyon ve tadilat hizmetleri sunulmaktadır. Hizmet kapsamı, proje başlangıcında taraflarca mutabık kalınan teklife göre belirlenir.

2. Ödeme Koşulları

Ödeme planı proje sözleşmesinde belirtilir. Genel uygulama: %30 avans, %40 uygulama başlangıcı, %30 teslimatta şeklindedir.

3. Teslimat Süresi

Proje teslim tarihi sözleşmede belirtilir. Mücbir sebepler dışında teslim tarihine uyulur.

4. Garanti

Tüm işçilik ve malzeme için 2 yıl garanti verilmektedir. Garanti kapsamı dışındaki hasarlar ayrıca ücretlendirilir.

5. Uyuşmazlık Çözümü

Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.